Типовой договор

Договор № _____

г. Санкт-Петербург «__» ______ 2024 г. ООО «ЧАЙНА ОТК ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Гамзова Константина Романовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию (далее по тексту Товар), по количеству, номенклатуре, цене, согласно утвержденных Сторонами Спецификаций, которые являются Приложениями к настоящему Договору, и составляют его неотъемлемые части, либо Счетов на поставку Товара, выставленных Поставщиком согласно заявкам Заказчика.

1.2 Каждая Спецификация (Счет) должна иметь номер и содержать следующую информацию: ссылку на настоящий Договор, наименование Товара, его тип, количество, цену за одну штуку, общую стоимость заказа, условия и сроки оплаты, условия и сроки поставки, при необходимости дополнительную информацию и технические условия, касающиеся только каждого отдельного заказа.

2. Цена и порядок расчётов

2.1 Общая цена Договора складывается из суммы всех Спецификаций (Счетов) к настоящему Договору.

2.2 Форма оплаты оговаривается в каждой конкретной Спецификации (Счете).

2.3 Оплата производится Заказчиком на основании Счёта, выставленного Поставщиком Заказчику.

2.4 Цена на Товар включает все затраты Поставщика и является окончательной с момента утверждения Сторонами каждой конкретной Спецификации, либо выставления Счета.

2.5 Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Товара считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6 Для спецификаций номинированных в иностранной валюте оплата осуществляется по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Срок и порядок поставки продукции

3.1 Сроки и условия поставок Товара указываются для каждой Спецификации (Счета).

3.2 Доставка Товара производится железнодорожным, автомобильным транспортом или самовывозом по согласованию с Заказчиком, полным комплектом в соответствии со Спецификацией (Счетом).

3.3 Поставщик может производить досрочную поставку Товара или производить поставку Товара частями по мере готовности по согласованию с Заказчиком.

3.4 Датой перехода права собственности на Товар является дата поставки. Датой поставки является дата передачи Товара Поставщиком Заказчику либо организациям транспорта, почтовым или курьерским организациям с оформлением соответствующих документов: товарная накладная и/или транспортная накладная и/или универсальный передаточный документ.

4. Качество и комплектность Товара

4.1 Поставщик гарантирует, что Товар изготовлен из качественных материалов без производственных дефектов.

4.2 Качество Товара соответствует стандартам и техническим требованиям Изготовителя. Поставщик не несет ответственности за пригодность Товара для каких-либо иных целей помимо его основного предназначения.

4.3 Началом гарантии является дата поставки Товара Заказчику.

4.4 Если в течение гарантийного периода обнаружится незначительный дефект, который Заказчик может устранить самостоятельно в соответствии с инструкциями Поставщика, то Заказчик должен известить об этом Поставщика, а Поставщик обязан бесплатно доставить Заказчику необходимые запчасти.

4.5 Если в течение гарантийного периода обнаружится, что Оборудование некомплектно, не соответствует спецификации или имеет дефекты, которые Заказчик не может устранить своими силами, то Заказчик немедленно сообщает об этом Поставщик, предоставляя ему извещение, содержащее описание дефекта в соответствии с требованиями п. 4.7 настоящего Договора. После получения такого извещения Поставщик в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней должен бесплатно заменить неисправные части, либо направить своего специалиста для устранения неполадок. В таких случаях гарантийный период для этой конкретной единицы Товара, которая оказалась дефектной, некомплектной или не соответствующей спецификации Договора, продлевается на период простоя. В случае поставки Поставщиком новых единиц Товара взамен неисправных по гарантии, неисправные единицы Товара подлежат возврату Поставщику.

4.6 Если обе стороны признают обнаруженные дефекты существенными и неустранимыми, то Заказчик вправе, либо потребовать замены дефектных единиц Товара, либо вернуть дефектные единицы Товара Поставщику. В этом случае Заказчик возвращает Заказчику стоимость дефектных единиц Товара.

4.7 Замечания и претензии относительно поставляемого Товара Заказчик предъявляет Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Товара в виде заказного письма с приложением всех подтверждающих документов: рекламационных актов, транспортных документов, Спецификаций, упаковочных листов, фотографий, подтверждающих наличие дефекта и пр. документов. В указанных документах обязательно должны быть ссылки на номер Договора, Спецификацию (Счет), по которой поставлен Товар, в случае необходимости номер транспортного документа. Рекламационный акт должен содержать: описание дефекта, наименование оборудования на которое производилась установка Товара (подшипника), даты установки и снятия Товара (подшипника), описание технологических условий установки и снятия Товара (подшипника), время эксплуатации Товара (подшипника).

4.8 Если по вине Поставщика Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты или заменить дефектный Товар.

4.9 Если в процессе ремонта или замены вышедшего из строя Товара будет установлено, что причиной выхода из строя является несоблюдение Заказчиком или третьими лицами правил эксплуатации, то Поставщик выставляет Заказчику счет на понесенные расходы на стоимость ремонта и заменяемые компоненты Товара, а Заказчик обязуется оплатить указанный счет в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

5. Упаковка и маркировка

5.1 В случае необходимости Упаковки, маркировки Товара, поставленного по настоящему Договору, они должны быть в полном соответствии со стандартами, применяемыми на предприятии – изготовителе. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке до склада Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1 В случае просрочки поставки Товара против сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплату Поставщиком пени размере 0,2 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная со второго дня после даты, когда Поставщик был обязан поставить Товар. Общая сумма пени за просрочку поставки не может превышать 7% от стоимости Договора.

6.2 В случае просрочки в оплате Товара Поставщик вправе требовать уплату Заказчиком пени в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со второго дня после даты, когда Заказчик был обязан произвести платеж за Товар. Общая сумма пени за просрочку оплаты не может превышать 7% от стоимости Договора.

6.3 Все споры и разногласия по настоящему Договору, в случае не урегулирования путём переговоров, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения ответчика .

6.4 Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), обязана её заплатить. При не предъявлении претензии в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, когда имело место обстоятельство, повлекшее начисление неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).

7. Форс-мажор.

7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, связанных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действий этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

7.2 Поставщик и Заказчик должны незамедлительно известить письменно друг друга о начале окончании действия форс - мажорных обстоятельств, которые препятствуют выполнению обязательств по настоящему Договору.

7.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

8. Прочие условия

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и утверждены Сторонами.

8.2 Оперативные рабочие документы, переданные по электронной почте, имеют полную юридическую силу, при условии, что они направлены с электронных адресов указанных в п. 9 настоящего Договора.

8.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полных, окончательных расчётов Сторон.

8.4 Для проведения сверки взаимных расчетов стороны обязуются подписать направленные им другой стороной акты сверки расчетов и возвращать их в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения, либо направить мотивированные возражения, в противном случае акт считается принятым в редакции, предложенной стороной, направившей акт для подписания.

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО «ЧАЙНА ОТК ГРУПП»

196247, город Санкт-Петербург, пл Конституции, д. 2 литера А, помещ. 26н ком. 8

ИНН 7811217582

КПП 781101001

Р/с 40702810303270000772

К/с 30101810845250000999

БИК 44525999

Точка ПАО Банка «ФК Открытие»

Электронный адрес: china@otk-group.com

Тел: 8 800 100 32 88

Генеральный директор

________________ /Гамзов К.Р./